1、双方的争议应如何解决?(按合同约定提请仲裁,或直接向人民法院起诉)
2、仲裁结果是同意建设单位解除工程合同,承包单位不服,又向有管辖权的人民法院起诉,问承包方这么做是否妥当?为什么?
3、质量事故发生后,应按什么程序进行事故处理?
4、上述质量事故的调查组应由谁组织? 事故调查报告由谁编写?应包括哪些内容?
5、如何对焊接质量问题进行分析?
6、试分析机电安装工程常见的工程质量事故发生的原因。
七、某建筑安装工程项目,建设单位与施工总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。施工总承包单位将空调工程分包给一家专业施工单位,分包合同写明,分包工程质量由分包单位自行负责控制。在安装过程中项目经理发现:(1)按合同约定由建设单位负责采购的一批钢板供货方未及时提供质量合格证;导致工期拖延。(2)在风管施工完毕后,施工分包单位擅自对风管进行了保温处理;(3)保温处理施工完毕后,试验时发现风管漏风量严重没有达到设计要求的指标。监理工程师要求对该项工程进行返工。
问题:对总承包方:
1、对工期延期,总承包方能否向建设单位提出索赔,说明理由。
3、对施工过程中出现的问题,总承包方应承担什么责任?为什么?
八、某安装工程由甲施工单位总承包。甲施工单位选择了经建设单位同意并经监理单位进行资质审查合格的乙施工单位作为分包。施工过程中发生了以下事件:
事件1.施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知。甲施工单位回函称:乙施工单位施工的工程是经建设单位同意进行分包的,所以本单位不承担该部分工程的质量责任。
问题1:甲施工单位的答复是否妥当?为什么?
事件2.甲施工单位在施工中使用未经报验的建筑材料,若继续施工,该部位将被隐蔽。因此,专业监理工程师立即向甲施工单位下达了暂停施工的指令(因甲施工单位的工作对乙施工单位有影响,乙施工单位也被迫停工)。乙施工单位就上述停工自身遭受的损失向甲施工单位提出补偿要求,而甲施工单位称此次停工系执行监理工程师的指令,乙施工单位应向建设单位提出索赔。
问题2:甲施工单位的说法是否正确?为什么?乙施工单位的损失应由谁承担?